房屋的买卖合同
房屋的买卖合同
在人们愈发重视契约的社会中,合同的类型越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编收集整理的房屋的买卖合同,仅供参考,大家一起来看看吧。
房屋的买卖合同1
卖方(甲方):_______________ 证照号码:__________________________
买方(乙方):_______________ 证照号码:__________________________
甲、乙双方经过协商,甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:(请在方格内划钩)
1、乙方同意以下列条件购买如下房屋:
2、乙方在签订本合同之前付给甲方定金人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。
3、付款方式及违约责任:
该房屋总价款为人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。
支付方式和支付时间为:
__________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________。
乙方未按规定支付房价款的,则按下列约定承担违约责任:
乙方逾期支付房价款的,每逾期一天,按应付到期房价款的万分之____支付违约金。乙方逾期支付房价款超过____天,且所欠应付到期房价款超过_______元的,甲方有权解除本契约。甲方在解除契约后____天内将已收房价款退还乙方,所收定金不予退还;并有权要求乙方支付占总房价款百分之____的违约金。
4、房屋交付期限及违约责任
(一)甲、乙双方定于_____年___月___日正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。
(二)双方定于_____年___月___日前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
(三)甲方应在_____年___月___日前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。
甲方未按规定履行以上义务的,则按下列约定承担违约责任:
甲方逾期交付房屋的,每逾期一天,按总房价款的万分之___支付违约金。
甲方交付房屋的附属设施或装饰装修不符合约定的,按不符部分的___约定价值_____评估价值____市场价格承担赔偿责任。
甲方逾期交付房屋超过___天的,乙方有权解除本契约。甲方应在乙方解除契约后___天内将已收房价款和双倍定金返还乙方,并按总房价款的`百分之___支付违约金。
5、甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。
6、甲、乙双方同意,在本合同生效后___日内,共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权转移登记;并在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。
该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理:
该房屋土地使用权为出让取得,其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。
该房屋土地使用权为划拨取得,根据有关规定,其转让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定,该费用由甲方承担/乙方承担。
除本条第二款已有约定外,办理以上手续应当缴纳的税费,由甲、乙双方按国家规定各自承担甲方承担/乙方承担。
7、买卖费用支付:
由甲方支付的费用:营业税、个人所得税、契税、测绘费、登记费、抵押备案费、金融费、印花税、交易服务费
其他费用及说明:___________________________________________________________。由乙方支付的费用:营业税、个人所得税、契税、测绘费、登记费、抵押备案费、金融费、印花税、交易服务费
其他费用及说明:___________________________________________________________。
8、违约责任
9、甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记,登记机关准予登记的,则双方提出申请的时间为该房屋权利转移时间。
10、该房屋毁损、灭失的风险自:房屋正式交付之日□权利转移之日起转移给乙方。
11、该房屋正式交付时,物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费,按下列约定处理:_____________________________________________________________________。
12、本契约:自甲乙双方签订之日自_____年___月___日起生效。
13、本合同一式___份。甲方一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,乙方委托代理人一份受托方一份,____市房地产交易中心一份,__________公证处各一份。
14、甲、乙双方在履行本契约中若发生争议,应协商解决。协商不成的,提交济南仲裁委员会仲裁提交______仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉。
15、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
16、补充条款:_________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________。
17、本合同如需办理公证,经国家公证机关________公证处公证。
甲方:___________
乙方:___________
____年_____月_____日
房屋的买卖合同2
原告:
被告:
诉讼请求:
一、请求贵院判令被告继续履行合同,并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。
二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币_________元,违约金_________元/天,(由_______年_____月______日至______年_____月______日)逾期7个月,(按银行同期贷款利率计算)。
三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付补偿金,共计人民币_________元(大写:)。
四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失_________元。(按银行现利率执行)。
五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。
事实与理由
原告与被告系商品房买卖合同关系。原告于______年_____月______日与被告签署了《商品房的买卖合同》,原告购买被告开发的红桥区咸阳路南端东侧龙悦花园___楼___门_________号商品房一套。合同中对原、被告之间的权利义务进行了详细约定。原告于______年______月______日将首付款人民币_________元,于____年___月___日将贷款人民币_________元付于被告帐户,合计总房款_________元全部支付到被告指定帐户。原告依据合同中的约定履行了自己作为一个买受人应尽的付款义务。根据合同第三条约定,该商品房应于______年_____月______日前验收合格并交付使用,但由于被告没有依照《天津市商品房管理条例》合法取得《住宅商品房准许交付使用证》,导致至今_______年___月___日,原告不能合法入住。被告的行为构成了严重违约且恶意拖欠赔偿款。按照合同第五条第一款之约定,“甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。
依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的',应当以违约造成的损失确定违约金数额;第十七条损失赔偿额标准:逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布的或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。参照“天津市国土资源和房屋管理局”《关于发布20xx年房屋租赁市场指导租金的通知》中《红桥区20xx年住宅房屋指导租金》06-05邵公庄新区22元/月/建筑平方米,以此为依据要求增加违约金数额。自______年______月______日至______年______月_______日的违约金为人民币_________元。
原告多次向被告提出按照合同约定支付利息及违约金的合理请求都遭到拒绝,被告故意躲避原告之询问,无奈之下,原告只得拿起法律武器来维护自己的合法权益。现根据《中华人民共和国合同法》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》20xx年6月1日执行版的相关规定,向贵院提起诉讼,请求人民法院依法予以支持。
此致
_________人民法院
一、本诉状副本___份(按被告人人数提交);
二、证据___份。
具状人:_________
___年___月___日
房屋的买卖合同3
合同编号:
卖 方: (以下简称甲方) 身份证号码:
买 方: (以下简称乙方) 身份证号码:
经纪方: (以下简称丙方)
甲、乙、丙三方根据中华人民共和国法律规定,在平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同,希共同遵守:
一、甲方自愿将自有房屋出给乙方,乙方对该房屋已作充分了解并反复实地看房,对该房屋现状无异议,愿意购买该房屋。
二、房屋的基本情况如下(以下简称该房):
房屋坐落:遵义市
规划用途: ;总层数: ;共有人: (房屋位置、面积以房产证为准)。
三、成交价格及过户费用
1、甲、乙双方在丙方的媒介服务下,双方反复磋商后的实际成交价格为: ¥: 万元(¥: )。
2、经甲、乙双方协商,该房屋办理产权过户所需的相关过户税费由 承担。大维修基金由 承担,三通费用由 承担。
四、媒介服务费及支付
1、甲、乙、丙三方签订本合同时,甲方须向丙方交纳媒介报酬:人民币¥: 元(大写 圆整),乙方须向丙方交纳媒介报酬: 人民币¥: 元(大写: 圆整),银行按揭服务费:人民币¥: 元(大写: 圆整),(备注: )。
2、乙方向丙方支付 元(大写: 圆整),此款由丙方先用于甲乙双方房屋买卖办理过户手续的'税费,剩余部分,作为丙方因提供媒介服务而应获得的报酬。
五、付款约定
1、甲、乙双方商定,定金人民币¥: 元(大写: 圆整)于本合同签订之日由乙方支付给甲方,同时丙方预留人民币¥: 元(大写: )
圆整)为该房屋水、电、气等押金,待甲、乙双方确认交房后由丙方支付给甲方。
2、付款方式(买方只可选择一种),经反复考虑,乙方选择( )
(A)一次性付款:除定金外,剩余房款人民币¥: 元(大写: 圆整),在 年 月 日前于 支付给甲方。
(B)按揭贷款,乙方首付(包括定金)人民币¥: 元(大写: 圆整),余款人民币¥: 元(大写: 圆整 )通过银行办理按揭贷款一次性直接支付给甲方。注:(若在房屋贷款中定金,首付款和银行贷款相加不等于房屋总房款则乙方需补足差额部分房款)。
(C) 分期付款,具体为:
3、甲、乙双方约定于 年 月 日前办理该房屋过户手续,过户所需材料于签订本合同当日交付丙方保管。
4、甲方将房屋于 年 月 日前交付给乙方,并结清此前所产生的水、电、气、闭路、电话、物管等相关费用。将该房的有关票据、手续交与乙方,甲方无条件在30个工作日内迁出该房上所有户口。交房标准:
六、违约责任
1、甲方须保证该房屋权属无争议,证件真实、有效、合法并承诺能全权代表其他房屋产权所有人处置该房屋,且须保证该房屋结构无未经相关管理部门同意的改动若因此不能户手续或发生与甲方有关的权属纠纷、债务纠纷,由甲方负责解决并承担一切法律责任。
2、如甲方在签署本合同或者收取上述定金后不履行本合同之条款将房屋售予乙方,甲方除须退还乙方双倍定金外,且须按本合同第6款约定向丙方支付媒介报酬。
3、如乙方签署本合同或者交付定金后不履行本合同之条款购买此房屋,甲方除无需退还乙方定金外,且乙方须按本合同第6款约定向丙方支付媒介报酬。
4、甲方认可乙方以贷款方式付款时:
(1)甲、乙双方必须无条件配合丙方办理过户相关手续,以便过户手续顺利办理。
(2)贷款过程中,乙方提出终止贷款行为,则乙方须补齐所差房款,继续履行该合同,并承担由此引起的经济损失,已交纳的贷款服务费不予退还。
(3)乙方须保证所提供的各种材料与证明的真实性、可靠性。如因资料与证明不属实或其它原因造成的贷款未果,乙方承担相应责任及经济损失。
(4)甲、乙双方须按照约定按时到指定银行办理贷款手续,否则贷款延期由责任方承担。
5、如甲、乙任何一方拒绝履行本合同或发生本条1、2、3、4项违约情形,则守约方有权要求违约方支付本合同第三条第1款所确定的房屋实际成交价的10%作为违约金。实际损失超过违约金总额的,违约方应据实赔偿,同时,违约方还应向丙方支付本合同第三条约定的总价格2%的违约金。
七、免责条款
如因自然灾害等不可抗力原因,导致本合同不能全面履行的,甲、乙、丙三方互不承担违约责任。
八、本合同在履行中若发生争议,甲、乙、丙三方应协商解决。协商不成,任何一方可向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
九、本合同未尽事宜,可以另行补充协议,补充协议与本合同不一致或者冲突之处,以本合同的约定为准。
九、本合同经甲、乙、丙三方签字或者盖章后生效,一式三份,甲、乙、丙各执一份。
十、约定其它事宜
甲方(签章): 乙方(签章): 丙方(签章):
委托代理人: 委托代理人: 经手人:
身份证: 身份证: 签约店:
联系地址: 联系地址: 联系电话:
签约日期: 年 月 日
房屋的买卖合同4
合同编号:_________
出卖人甲:_________
买受人乙:_________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:
第一条项目建设依据
1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_________地块的国有土地使用权。
2、该地块【国有土地使用证号】【____镇建设用地批准书号】为:_________,土地使用权面积为:_________,买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为:_________,土地使用年限自________年____月____日至________年____月____日止。
3、出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为:_________,建设工程规划许可证号为:_________,建筑工程施工许可证号为:_________,建设工程施工合同约定的开工日期为:_________,建设工程施工合同约定的竣工日期为:_________.
第二条商品房情况该商品房销售许可证号:_________.商品房座落:_________区_________县_________路、道、街。
设计用途_________;建筑结构_________;建筑层数为_________层。
建筑面积_________平方米,其中:套内建筑面积_________平方米,公共部位分摊建筑面积_________平方米。
第三条计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款:
1、按建筑面积计算,该商品房单位为(_________币)每平方米_________元,总金额(_________币)_________元。
2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(_________币)每平方米_________元,总金额(_________币)_________元整。
3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(_________币)_________元整。
第四条付款方式及期限买受人采取下列第_________种方式付款。
1、一次性付款,自签约日起____日内付全部价款_________元。
(小写:_________万元)
2、分期付款。
(1)第一次付款自签约日起____日内付全部价款的_________%;_________币_________元。
(小写:_________元)
(2)第二次付款自签约日起____日内付全部价款的_________%;_________币_________元。
(小写:_________元)
(3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________币_________元。
(小写:_________元)
3、贷款方式付款。
买受人可以首期支付购房总价款的_________%,其余价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。
第五条房产交付
1、房产实物状况、权利状况,符合有关规定和双方约定的,方可交付;不符合有关规定和双方约定的,不得交付。
2、出卖人须于_________前,将该房产及相关证明交付买受人。
如遇不可抗力,双方约定处理方式:_________.
3、上述相关证明包括:_________.
第六条产权转移登记及其他相关设施登记
1、协议订立后,买卖双方应在____日内,到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。
2、按照有关规定,其他相关设施应办理登记的,应在规定期限内办理。
3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的,应依法承担违约责任。
第七条出卖人逾期交付商品房的处理除遇不可抗力外,出卖人如未按本合同约定日期交付商品房,逾期在____日内的,买受人有权向出卖人追究已付款利息,利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。
如超过上述约定期限的,买受人有权按照下述的第_________种约定,追究出卖人违约责任:
1、合同继续履行。
出卖人应支付买受人已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。
此外,出卖人还应每日按商品房价款的_________向买受人支付违约金。
2、解除合同。
出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。
此外,出卖人还应每日按商品房价款的_________向买受人支付违约金。
买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时,出卖人还应承担赔偿责任。
第八条买受人逾期付款的处理买受人如未按本合同约定的日期付款,逾期在____日内的,出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。
如超过上述约定期限的,出卖人有权按照下述的第_________种约定,追究买受人违约责任:
1、合同继续履行。
买受人应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。
此外,买受人还应每日按商品房价款的_________向出卖人支付违约金。
2、解除合同。
买受人应每日按商品房价款的_________向出卖人支付违约金。
第九条面积确认及面积差异处理。
(一)根据当事人选择的计价方式,本条规定以_________(建筑面积套内建筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
(二)当事人选择按套计价的,不适用本条约定。
(三)合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
(四)商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第_________种方式进行处理:
1、双方自行约定:_________.
2、双方同意按以下原则处理:
(1)面积误差比绝对值在____%以内(含____%)的,据实结算房价款;
(2)面积误差比绝对值超出____%时,买受人有权退房。
(五)买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起____天内将买受人已付款退还给买受人,并按_________利率付给利息。
(六)买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在____%以内(含____%)部分的房价款由买受人补足;超出____%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。
产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在____%以内(含____%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出____%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
产权登记面积-合同约定面积面积误差比100%合同约定面积
(七)因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。
第十条出卖人关于房屋产权状况的承诺出卖人保证销售的.商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。
因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。
若出售的商品房设有他项权利的,出卖人应当在出售前征得他项权人的书面同意,并以书面形式公示和明确告知买受人。
第十一条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定的标准。
达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第_________种方式处理:出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
第十二条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺本项目物业管理用房为_________㎡,位于_________幢_________单元_________房号_________,轴线范围_________.出卖人承诺与该商品房直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件:
1、于________年____月____日前通水;
2、于________年____月____日前通电;
3、于________年____月____日前通气;如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:
1)、_________
2)、_________
第十三条风险责任的转移该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。
如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续,出卖人应当发出书面催告书一次。
买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的,则自催告书约定的验收交接日之第____日起该房屋的风险责任转移由买受人承担。
第十四条保修责任自买受人实际接收该商品房之日起,出卖人对该商品房的下列部位和设施承担建筑施工质量保修责任,保修期内的保修费用由出卖人承担:
1、墙面,保修____月;
2、地面,保修____月;
3、顶棚,保修____月;
4、门窗,保修____月;
5、上水,保修____月;
6、下水,保修____月;
7、暖气,保修____月;
8、煤气,保修____月;
9、电路,保修____月;保修期内,因不可抗力的因素,或其他非出卖人原因造成的损坏,出卖人无须承担责任,但可协助维修,维修费用由买受人承担。
第十五条质量争议的处理买受人对该商品房提出有重大质量问题,买卖双方产生争议时,以_________出具的书面工程质量评定意见作出处理争议的依据。
第十六条双方可以就下列事项约定
1、该商品房所在楼宇的屋面使用权。
2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权。
第十七条房屋的用途
1、买受人的房屋仅作_________使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。
除本合同另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
2、出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。
第十八条物业管理该商品房移交后,买受人承诺遵守小区(楼宇)管理委员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定;在小区(楼宇)管理委员会未选定物业管理机构之前,出卖人指定_________公司负责物业管理,买受人遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。
第十九条声明及保证出卖人:
1、出卖人有权签署并有能力履行本合同。
2、出卖人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出卖人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是出卖人法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
买受人:
1、买受人有权签署并有能力履行本合同。
2、买受人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买受人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、买受人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是买受人法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第二十条保密买卖双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。
未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何
第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
保密期限为________年。
第二十一条通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。
以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:_________.
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十二条合同的变更本合同履行期间,发生特殊情况时,买卖任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。
未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第二十三条合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给
第三者。
任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
第二十四条争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第二十五条不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后____日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。
声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。
不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。
如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。
当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。
此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
第二十六条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。
该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十七条补充本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,买卖双方可以达成书面补充合同。
本合同和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二十八条合同的效力
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2、本协议一式_________份,出卖人、买受人各_________份,具有同等法律效力。
3、本合同和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
出卖人(盖章)_________
买受人(盖章)_________
________年____月____日
________年____月____日
房屋的买卖合同5
甲方(出卖人):__________________
乙方(买受人):__________________
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,并经土地所有权人同意,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在______________房屋院落(包括:正房间、厢房间)出卖给乙方,并将与所出卖房屋相关的土地使用权同时转让给乙方。该院落具体位置为:
东邻:______________西邻:______________
南邻:______________北邻:______________
登记长度为:______米、宽度为______米,面积共______平米。
二、该院落相关的附属物同时全部转让,附属物包括:
三、、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为______人民币大写;即人民币小写______元。乙方在合同生效时一次性付清。
四、甲方应在前将该房屋交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
五、本合同生效后,一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期______日,应向对方支付______元违约金。
六、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。并已经取得全部共有人的一致同意。若因产权、使用权或其他产权原因而导致乙方无法正常使用,甲愿意赔付乙方全部转让款、房屋的改造、建造、装修等费用及土地增值部分。
七、合同生效后甲方有配合乙方办理相关产权证照转移义务,如因政府原因确实无法办理产权转移手续,甲方须把相关证件交乙方保存。如遇政府征地拆迁,该院落的拆迁利益(包括拆迁补偿款、回迁房等)全部归乙方所有。
八、其它:
1。本协议未尽事宜须经双方协商解决,并签订相应的'补充协议。
2。本协议经甲乙双方签字、盖章,村委会签字盖章后生效。
3。本协议电脑打印一式______份,各方各执______份。
甲方(卖方):______________ (印)身份证号:______________
住址:______________电话:______________
_________年______月___日_________年______月___日
房屋的买卖合同6
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致原则的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议:
第一条
房屋基本情况(按房屋所有权证填写)
1、甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于嘉兴市____________________,房屋结构为__________,房屋用途为__________,房屋建筑面积为 平方米,车库面积_____平方米。
2、该房屋所有权证号为_____(共有权证号为_____)。土地使用权方式为_____,土地使用权证号为__________。
3、随该房屋一并转让的附属设备、设施:_______________。
4、该房屋租赁情况______________________________。
第二条
房屋转让价格按建筑面积计算
该套房屋转让价格为[人民币][币]总金额(小写)__________元,大写__________亿_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
第三条
付款方式、时间
双方约定按以下第_____项以(现金、支票、其他)方式支付房款:
1、一次性付款:
本合同鉴定之日起_____天内,乙方一次性将购房款支付给__________。
2、分期付款:
合同签订之日起_____几天内,房屋及相关权属证明交付时,权属证明过户后_________________________
________________________________________。
3、其它方式:___________________________________
第四条
交房方式:
甲乙双方约定采用下列第_____种方式交房:
(1)自本合同签定之日起_____天内,甲方将房屋及房屋钥匙、房产证、土地使用证等相关权属证明一并交付给乙方。
(2)其他方式_________________________。
第五条
乙方逾期付款的违违约责任
乙方未按本合同第三条约定的时间付款,甲方有权按累计应付款向乙方追究违约利息,自本合同规定的应付款最后期限之第二天起至实际付款之日止,月息按_____利率计算。逾期付款超过_____天,甲方有权按下述第 种约定追究乙方的`违约责任:
(1)乙方向甲方支付违约金共计_____元整,合同限期继续履行。若乙方在天内仍未继续履行合同,遵照下述第(2)条处理。
(2)乙方向甲方支付违约金共计_____元整,合同终止,乙方将房屋退还给甲方。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。
(3)_____________________________________________。
第六条
甲方逾期交房的违约责任除不可抗拒的因素外,甲方未按本合同第四条约定的时间交房的,乙方有权按累计已付款向甲方追究违约利息,自本合同规定的最后交付期限之第二天起至实际交付之日止,月利息按计算。逾期交付超过_____天,乙方有权按下述第 种约定追究甲方的违约责任:
(1)甲方向乙方支付违约金共计_____元整,合同继续限制履行。若甲方在天内仍未继续履行合同,遵照下述第(2)条处理。
(2)甲方向乙方支付违约金共计_____元整,合同终止。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
第七条
甲方保证该房屋交接时没有产权纠纷和拖欠任何费用(如水电、煤气、有线电话、物业管理费等相关费用),保证已清除该房屋原由甲方设定的抵押权。如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任,甲方转让该房屋之前,确认该房屋承租人已放弃优先购买权,并取得房屋权共有人同意。(乙方对该房屋的各项基本情况均做了充分了解。该房屋转让后,如发生破漏、开裂等问题由乙方承担维修责任。)
第八条
关于产权登记的约定自本合同生效之日起,乙方在三个月内向房地产权登记机关申请办理房地产权属转移手续,甲方积极给予协助。如因甲方过失造成乙方不能在 天内取得房地产权属证书,视为甲方违约,乙方有权退房。甲方必须在乙方提出退房之日起 天将乙方已付款退还给乙方,并向乙方支付违约金_____元整。
第九条
该房屋转让交易发生的各项税费由甲乙双方承担。
第十条
房屋转让后该房屋所属土地使用权利、义务和责任依法随之转让。
第十一条
其他约定事项______________________。
第十二条
本合同空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关部门法律、法规和政策执行。
第十三条
甲、乙一方或双方为境外组织或个人的,本合同应经该房屋所在地公证机关公证。
第十四条
本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方同意采用以下第_____种方式解决。
1、由[嘉兴仲裁委员会][_______________仲裁委员会]仲裁。
2、向人民法院起诉。
第十五条
本合同自________之日起生效。
1、甲、乙双方签字。
2、经__________公证(涉外房屋转让必须公证)。
第十六条
本合同一式_____份,其中甲乙双方、房屋权属登记部门及契税部门各执一份。合同未尽事项,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章后与本合同具有同等法律效应
甲方(签章)_______________乙方(签章)
委托代理人_________________委托代理人
(签章)
(签章)
签定日期:_____年__月__日
签定地点:
房屋的买卖合同7
甲方(车库卖方):
电话:
乙方(车库买方):
电话:
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖车库达成如下协议,
买方所购车库的基本情况:
车库位置:
车库编号:
建筑面积: 平方米
总价:
有关事项:
一、经甲乙双方共同协商,甲方自愿将位于____壹间出售给乙方。
二、上述车库的`出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。
三、付款方式:一次性结清。在甲乙双方签订本协议书后,甲方先交付车库钥匙,由乙方检查电动升降器及内部设施无异后,支付相应款项,甲方出具车库权属证明和收据后,车库所有权归乙方。
四、乙方在取得车库钥匙、车库权属证明和收据后,对本车库享有所有权,今后与本车库所发生的一切事项由乙方负责,与甲方无关。
五、因车库未办理产权证,今后乙方如需办理相关产权证明或因政策要求需要办理相关产权证明需甲方协助的,甲方应及时告知乙方并提供相关协助。
六、此协议收以甲方先交付车库钥匙,出具车库权属证明和收据,乙方付款为条件,一方不履行协议,对方可以要回款项或要回有关钥匙和权属证明,并解除合同。甲乙双方均应严格信守本协议,不得违约,如有违约,违约方应向守约方赔偿20xx元人民币。
七、本协议一式两份,双方各执一份,协议自双方签字之日起生效。未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
房屋的买卖合同8
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方与乙方因买卖_________________(以下简称诉争房产)引发诉讼,现该案经北京市第二中级人民法院裁定依法发回原审法院重新审理,甲乙双方为彻底解决此纠纷经平等协商,自愿达成协议如下,以兹共同遵守。
1、本协议签订当日,甲方一次性给付乙方_________万元人民币(包括乙方已支付甲方的购房款_________万元整,以及中介费、诉讼费等)。乙方收到上述_________万元款项后,与甲方之间房屋买卖法律关系终止,乙方对甲方不再享有任何权利(包括实体权利和诉讼权利),乙方与甲方之间的债权债务即告全部结清;
2、乙方应于收款后2日内,在甲方的配合下持有效证件,前往相关房地产交易管理部门办理解除对诉争房产所设定的`网签手续;
3、收到上述_________万元款项后10个工作日内,乙方应向北京市_________区人民法院提交书面撤诉申请,申请撤销对甲方提起的一切诉讼,并确保于收到上述款项后10个工作日内,解除对诉争房产上所设定的财产保全查封,使诉争房产恢复至可随时可进行网签的状态;
4、乙方收到上述_________万元款项后,延迟履行本协议第2、3条所设定的义务的,支付给甲方违约金_________万人民币;甲方延迟履行本协议第1条所设定的义务的,应向乙方支付违约金_________万元,同时乙方保留对甲方的其它诉讼权利。
5、因甲方原因无法办理诉争房屋的网签解除手续的,乙方不承担法律责任,甲方所支付乙方的_________万元款项乙方不予退还。
6、本协议自甲乙双方签字之日起生效。因履行本协议发生的一切争议,双方自愿提交诉争房屋所在地人民法院管辖。
甲方:_________________乙方:_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
房屋的买卖合同9
合同编号:GA219XXXX1901
购货单位(以下简称甲方):
供货单位(以下简称乙方):
经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 产品的名称、品种、规格、质量及其他
1. 产品的名称、规格、单价
2.产品的技术标准(包括质量要求):
①. 按国家标准执行;
②. 向甲方提供相关技术资料等;
第二条 产品的计量单位、计量方法 计量单位、计量方法:
现场点数检验以实际到货数量作为结算依据 。
第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收无包装。
第四条 产品的交货方法、运输方式、到货地点
1.交货方法:乙方运输,并卸于甲方指定的位置(在场地允许的情况下)。
2.到货地点:
3.收货人:
第五条 产品的交货期限
甲方至少提前 三 天通知送货,乙方须在甲方规定的时间内将产品置于甲方指定的地点。
第六条 货款的结算及货款支付
1.产品货款的`结算:以上产品的价格包括但不限于材料、运输、装卸,结算时按实际交货量及与之相对应的价格结算。
2.产品货款的支付:
第七条 对产品提出异议的时间和办法
甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格不符合国家规定,乙方应立即无条件更换产品,一切费用由乙方负担。如果未经复试化验使用产品,所用货品视为合格产品。
第八条 违约责任
乙方不能按期交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的 3 %的违约金,特殊情况除外。
第九条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十条 其它
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。本合同自双方签字盖章起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。无双方书面协议,债权债务不得转让。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式四份,甲乙双方各执二份,具有同等法律效力。
购货单位(甲方):(公章)供货单位(乙方):(公章)
代表人: 代表人:
________年____月____日订立
房屋的买卖合同10
甲方(卖方):
乙方(买方):
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在____________________________________房屋出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币小写________________;即人民币大写_______________________________。
三、乙方在签订本合时,支付定金小写________________;(大写)_______________________________。
四、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。
五、办理房产证手续所产生的`有关税费由乙方承担,与甲方无关。
六、乙方支付定金后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。即小写________________ (大写) _______________________________。
七、甲方该房产将付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租信、使用;无欠帐。
八、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付 0000元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付五十元罚金,逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。
九、将会该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件。
十、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。
十一、附加条款:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋的买卖合同11
甲方(出卖人):
身份证件号码:
乙方(买受人):
身份证件号码:
甲乙双方经过有好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的前提下,达成如下协议:
第一条、甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:
该房屋座落于 ,房屋所有权证号为 ;建筑面积为平方米, 两室一厅一厨卫。总房款为小写: 元整(大写: 元整)。
第二条、甲方承诺与保证
(一)甲方保证已如实陈述本合同所售房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋在交易时没有产权纠纷或影响双方交易的任何法律障碍,与他人没有任何产权及经济纠纷,甲方保证该房屋不受他人合法追索;
(二)甲方承诺并保证,依法享有本合同所售房屋共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方;
(三)在本协议签订之日起至甲方将房屋产权过户给乙方前,甲方不能将房屋再次转让、出售给第三人。
第三条、房屋价款及支付时间
(一)该房屋乙方首次向甲方支付房屋转让价款小写 元整(大写: 元整),剩余房款4万元整,(大写:肆万元整),自合同签订之日起,乙方分期8期(每期为每月5000元整)支付给甲方,乙方需每月5日之前将每期房款支付给甲方,乙方如有逾期,每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与甲方。
(三)上述剩余房款肆万元整,乙方自愿按壹分的利息向甲方支付,利息按乙方每期还款后的本金计算。
(四)该房屋首次房款 元整,乙方在签订本合同时一次性以转账或现金方式支付给甲方,甲方向乙方出具收款收据;剩余房款乙方应按本合同约定以法履行。
第四条、甲乙双方的权利与义务
1、甲、乙双方定于20 年 月 日正式交付该房屋。
2、甲方应积极协助乙方办理产权过户登记手续,将房屋产权过户给乙方或乙方指定人员。
3、该房屋电费、水费、燃气费等相关费用自本合同签订之日起由乙方开始支付,本合同签订前由甲方支付。
第五条、违约责任
(一)甲方如不按合同协助办理房产过户以及交付房屋的,乙方有权解除本合同。
(二)乙方全部或一部分不履行本合同约定的`日期给付剩余房价款时,逾期超过2个月时,甲方有权解除本合同,乙方按原价将本房屋转让给甲方,并赔偿给甲方违约金人民币拾万元整。
第六条、本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。
第七条、甲、乙双方在履行本合同中若发生争议,应协商解决。协商不成的,由房屋所在地人民法院起诉管辖。
第八条、其他条款:
第九条、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,均具有相同的法律效力。
第十条、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
联系电话:
联系电话:
签约日期:
签约日期:
房屋的买卖合同12
甲方(出卖方): 身份证号:
乙方(买受方): 身份证号:
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。
一、甲方自愿将坐落于 的房屋(建筑面积 平方米)以人民币(¥ )的价款出售给乙方。
二、乙方支付甲方合同保证定金元,如甲方违反本合同,双倍赔偿;如乙方违反本合同,定金不退。
三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。甲方和中介方将提供给乙方石板镇政府和房开公司共同签订盖章认可的安置房购房合同,作为交易依据。等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。
四、本合同签订后,甲方对上述该房屋的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》。
六、违约责任
1、甲方应当于 年 月 日前交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期 天按计算违约金支付给乙方。逾期超过 个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币 元。
2、乙方未按本合同规定的付款日期及方式付款的。其逾期部分乙方应按照计算的违约金加付给甲方。逾期超过个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的作为甲方的损失赔偿金。
3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的.行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。
4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。
5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。
七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的依法向合同签署地人民法院起诉。
八、其他约定 。
九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
十、本合同一式贰份,甲乙方各执壹份。
甲方: 乙方:
年 月 日
房屋的买卖合同13
出卖方:_______________(简称甲方),身份证号码: 买受方:_______________(简称乙方),身份证号码:
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行,并确保以下信息完全真实。
第一条 房屋资料
(一)位置:乙方同意购买甲方拥有的房产(住宅、别墅、写字楼、公寓、厂房)具体地址座落在 市 区 镇 村(小区/街道)_______号(楼)_____室,房屋建筑面积为_____平方米(详见土地房屋权证第 号),含地下室 号 平方米,物业费为 元/平方米。房产不受市政规划影响。
第二条 支付价格及支付方式
(一)支付价格:上述房产的交易总价为人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。以 方式向甲方分 次付清全部款项,其中第一次支付 元整,于 年 月 日交付完毕;其余于 年 月 日之前全部付清。
(二)甲方应于乙方第一次支付完毕后 日内,协助乙方办理房屋产权过户手续,并将房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
第三条 甲方义务
(一)甲方应保证该房产不存在抵押、转卖、债务、产权归属纠纷及其他经济纠纷,在本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立合同。
(二)甲方应确保该房产为合法建筑,即在开发时依法办理了相关的行政审批手续,在乙方正常使用过程中不被其他人合法追索。
(三)如因规划部门、设计部门的原因影响房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。
(四)甲方在未完全办理完房屋产权过户手续前,应负责该房屋产生的水、电、煤气、取暖等费用,并保证在产权完全交付给乙方前结清所有的税费。
第四条 乙方义务
(一)乙方应按照约定的时间及方式,将房款及时、足额交付给甲方。
(二)乙方应与甲方共同办理房屋物业移交及合同改签等手续。
第五条 违约责任
(一)如因甲方原因造成乙方不能在约定的时间内入住,或房屋产权被索回,乙方有权解除本合同;同时,甲方需偿还乙方支付的所有房款及房屋成交额的 %违约金。
(二)若因隐藏房屋权属、税费及质量问题,存在欺骗等行为产生经济纠纷,乙方有权要求甲方作出房屋价款的'全额赔偿,并承担乙方因经济纠纷产生所有费用。
(三)如因重大客观原因或政府行为、法律法规规定导致本合同的解除、无效,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修等费用。
(四)乙方必须按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分房产款____________%的违约金。逾期超过 天,甲方有权解除买卖合同。
第六条 争议解决
如双方在执行本协议的过程中产生争议,协商解决;协商未能解决的,甲乙双方任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充协议经双方签章与本合同同等法律效力。
第七条 其它
(一)本协议一式五份,甲乙双方各一份,见证人各一份, 公证处一份。
(二)本协议具有同等法律效力,自签订之日起生效,任何一方不得擅自变更或解除。
(三)本协议经国家公证机关 公证处公证(加盖公章)。
甲方(签字并手印): 电话: 年 月 日 乙方(签字并手印): 电话: 年 月 日 甲方见证人(签字并手印): 身份证号:
电话: 日 期: 年 月 日 乙方见证人(签字并手印): 身份证号:
电话: 日 期: 年 月 日
房屋的买卖合同14
合同编号:______________
甲方(需方):______________________________
乙方(供方):_______
_计算机技术服务有限公司 甲、乙双方经协商,就_______销售事宜,确认以下内容,达成以下条款,特签订此合同:
一、确认销售内容 甲方采购物品的名称、规格型号、制造商、数量、单价、金额详见下表: (或在同样格式的.附件中详细列明,该附件经双方盖章确认后作为本合同完整组成部分。) 编号 产品名称 规格型号 厂商 单位 数量 单价(元) 金额(元) 合计(大写):
二、甲方务必认定所选商品,因为此类商品,非质量原因不得随意退换。
三、保修:本合同内销售产品均提供原厂标准服务。原厂保修期限为________个月。
四、交货方式
1.交货方式:送货上门。
2.交货地点:______________________________________
3.交货时间:________年____月____日之前
4.联系人:_____________ 联系方式:______________
五、付款时间:货到付款。
六、付款方式:支票(现票)或现金方式支付全额货款。
七、违约责任
1.乙方如未能按本合同第四条内容执行,乙方每逾期一天按合同价款的_________%向甲方予以赔款。
2.甲方如未能按本合同第
五、六条内容执行,甲方每逾期一天按合同价款的________%向乙方予以赔款。
3.由于不可抗拒因素造成的违约,由供需双方协商解决。
八、其他:本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。如有未尽事宜,双方依有关法规协商解决。
甲方(盖章):_______________
帐号:_______________________
开户银行:___________________
税号:_______________________
代理人:_____________________
地址:_______________________
E:________________________
FA:____
日期:_______________________
乙方:_______________________
帐号:_______________________
开户银行:___________________
税号:_______________________
代理人:_____________________
地址:_______________________
E:________________________
FA:____日期
房屋的买卖合同15
卖房方(甲方):
身份证号码:
方(乙方):
身份证号码:
关于乙方向甲方事宜,双方经协商,达成合同如下:
一、甲方将其拥有独立产权的位于_______市_______区的房屋(房屋所有权证编号:_______,建筑面积_______平方米)以人民币仟佰拾万仟佰拾元整(¥元整)出售给乙方。已方愿意以上述价格向甲方认购该房,并以购得的上述房屋向中国银行_______分行申请抵押贷款。
二、甲方承诺:
1、向乙房申请贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的房屋资料以备查核。
2、保证对出售的房屋拥有独立产权。如果该房屋为共有房屋,则必须取得其他所有共有人的`同意出售书面文件。
3、保证该出售房屋未予出租。因出租所产生的任何问题由甲方承担并负责解决。
4、自签订本合同起,保证将该房屋按约定价格售给乙方,期间不得反悔或将房屋出售给第三人。
5、按照前述业务的需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续。
6、在办理产权过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。
三、乙方承诺:
1、向贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的资料以备查核,并依规定支付费用。
2、保证按原约定价格向甲方购买前述房屋,并及时将贷款所得支付甲方之售房款。
3、将所屋向贷款银行申请抵押贷款。
4、按照前述业务需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续,并承担各项费用。
5、在办理房屋过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。
四、本合同以乙方向贷款银行申请抵押贷款获得批准为正式生效条件。如果贷款银行认为乙方的借款申请不符合条件而不予批准,则甲、乙双方可以解除本合同。甲方若向乙方收取定金,应如数退还给乙方。
五、如果贷款银行批准的贷款金额不足申请贷款额的70%,则乙方有权解除本合同。否则,乙方应履行本合同的有关规定。
六、违约责任
1、如果甲方违约,拒绝将房屋出售给乙方,应向乙方赔偿因此受到的损失。
2、如果乙方违约,贷款申请获准后没有向甲方购买房屋,应向甲方赔偿因此受到的损失。
七、本合同的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。
八、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
九、本合同壹式肆份,双方搁执壹份。有乙方交贷款银行或其认可的机构壹份。
十、特别约定:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
______年______月____日 ______年______月____日